水电简单安装合同样本
甲方:
乙方：
经双方协商由乙方承担甲方潜江市__教学楼水电工、消防工程施工任务，为明确双方责任，保证工程质量、工期、安全文明施工，经双方同意签定本合同。
一、承包方式：
包工不包料。
二、承包保证金：
/元，合同签订后交甲方，工程验收合格退乙方。
三、承包范围：
施工图和图纸会审变更所含的全部工程项目内容。
四、承包价款和付款办法
1、按建筑面积每m（建筑面积按国家规定的计算方法计量）承包价款中含工人劳保费和养老保险金/元。
2、基础底层完工验收合格，付工程承包价款水付20%，内粉含天棚、楼地面，完工验收合格后付%，外粉完工验收合格后付%，竣工验收付%，余款保修期满付清。
3、工程款的支付必须保证施工工人的工资，乙方如有拖欠施工工人工资，影响工程施工，甲方可从乙方承包款中直接支付工人工资，如乙方承包款超支，用乙方设备机械抵扣。
五、工程质量:
乙方施工人员进场接受甲方质量技术交底，严格按图纸和规范施工，不得随意增减项目，严格按施工规范检查、验收，服从甲方现场施工管理人员指挥，工程质量达国家规范的合格标准。因乙方人员违章施工造成的质量事故一切损失由乙方承担。分项工程检查验收发现一处质量不合格罚款1000元，以此类推，从承包款中扣除。
六、安全施工：
乙方人员进入施工现场接受甲方安全技术交底，严格按国家安全施工规范组织施工，安全防护措施符合国家安全规范标准。因乙方违章作业和安全防护措施不规范等因素造成的安全事故，一切责任和损失由乙方承担。
七、文明施工：
乙方人员进场，遵守现场文明施工章程，听从甲方现场人员管理，按文明施工条例施工。计划、节约用料，水电材料按计划领料，每天领料未用完交会保管，现场每天无余料过夜，发现一次罚款1000元，二次清退出场。
八、工期：
20__年3月11日至20__年8月15日，乙方按期编排施工进度计划，严格按施工形象进度组织施工，保证按期交工。工期延误每一天罚款200元，提前奖200元。施工中乙方工期严重滞后，甲方有权另行安排施工队伍，其施工费用从乙方承包价款中扣支，因甲方材料供应和材料质量等甲方原因影响工期，工期顺延。
九、本合同双方签字后生效，未尽事项双方协商解决。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电简单安装合同样本篇2
发包方：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同条例》的有关规定，为明确在合同履行期间甲乙双方的权利义务和责任，经双方协商一致同意签定合同，以资共同遵守执行。
一、工程地点、范围、内容及分包形式
1、工程地点：临汾华洲路
2、工程名称：晨元集团久鑫花园小区
3、分包范围及内容：根据总包合同、施工图纸工作内容，水、电、暖、通安装中所有工作及调试。
4、分包方式：专业承包(包工、包料)，根据总包合同所有设备材料由施工承包方(乙方)自行采购。采购材料、设备的正式发票抵工程款，工资部分造册支付。
二、施工合同期：根据甲方与建设方签定合同工期的进度执行。
三、约定质量标准，根据与建设方的总合同执行。
四、结算依据取费标准、付款方式：
(一)双方同意：乙方按专业承包水电安装工程，付款方式的权利和义务以甲方与建设单位签订的总包合同执行的条件执行，具体条款如下：
1、按合同价格系用可调价格合同，合同价款调整方法，以工程设计变更、联系单、签证单、暂订价、信息价的依据调整结算，按工程直接费97%进行结算。如果乙方在施工过程中在进度、质量、安全管理以及与项目部的配合管理上没有重大问题。加工程直接费1%作为奖励。
2、乙方施工至±0.00，经业主签认完成工程的工程量，开始支付进度款。进度款比例按土建总合同付款比例执行。
3、乙方在每个月的二十五日提交本月完成工程量，经建设方审定，在建设方工程进度款支付到位后三天内支付乙方上个月的进度款。
4、在工程竣工验收合格后三个月内付至工程直接费的82%。在与建设单位完成竣工决算审计后，暂扣合同总价5%作为保修金，保修期满一个月内一次性付清。
(二)乙方按工程总造价82%结算，(按审计后总价为准，施工中的用水、用电、水泥、砂、砖等辅材由甲方负责)，交公司的管理费、其它规费及税金由甲方自己负责交纳。
五、乙方在签订本协议后提交保证叁十万元人民币给甲方，不计利息。A栋主体封顶退回保证金;在20__年7月底前退回壹佰万元;在20__年9月底前全部退还。
六、甲方责任
1、在本工程行使承包管理权，对工程实施全面管理及协调工作;
2、甲方按协议及履行工程款的支付;
3、提供本工程必要的工程资料(图纸、技术规范等)和施工条件;
4、负责提供必要的存放材料场地、协助乙方设置
5、进场前对乙方所承包的工程作详细的技术、质量、安全交底;
6、甲方提供乙方施工现场用水、用电、临时用房、(办公用具自负);
7、负责施工过程的土建各专业配合协调工作;
8、负责工程的质量和进度的监督、验收;
9、配合乙方做好工程洽商，变更和工程结算时期工作。
七、乙方责任
1、搞好工程现场自身管理并服从甲方在施工现场的统一管理，遵守甲方现场的一切管理规定(包括施工总进度协调管理规定等)，遵守与其他专业的配合工作，否则甲方有权按相关项目管理制度给予处罚。
2、对自身的施工任务要精心管理，按程序施工。完成部分由专业施工人员及质检员填写质检单，交甲方验收。
3、成品保护：已竣工工程未交付验收前，乙方应负责已完成工程的保护工作。保护期间发生损失，承包人应无偿修复。
4、向甲方提供月度工程质量及相应进度统计报表。
5、严格执行安全操作规格、防火安全规定，环境保护规定。严格按照图纸做法说明施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收、编制工程结算。
6、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因乙方安全措施不力造成事故的，乙方承担全部责任及由此产生的一切费用。
7、乙方接受甲方现有的预留、预埋的前期工作：如有变更、双方确认，乙方为施工现场无条件提供水暖、电工，做好施工用水，用电和施工期间保修;执勤工作;临时用水，用电的材料由甲方提供，乙方负责安装(工资按实际签证单结算)。
8、做好工程每月的统计和下月的计划工程量统计工作，每月的25号前报甲方项目部，项目部统一报建设单位、监理审核。逾期将视乙方自动放弃本月工程量的统计工作。
9、安排各类材料设备的进场计划(包括建设单位协助提供部分)。
10、按质监部门的规定，准确、完整、及时与工程进度同步完成技术资料，不得有弄虚作假等情况出现。随时按照项目部的要求完善。
11、工程所需要的设备、工具由乙方自行解决。
12、乙方所用材料、设备必须符合设计及规范要求，及时提供材料的合格证，由建设单位、监理、项目部验收认可后方可使用。
13、乙方应确保工程治安、杜绝各类案件的发生。若出现违法违规行为，所造成的后果由乙方负责。
14、乙方施工过程中造成的土建修补由乙方负责，及时修补并达到监理对工程质量的要求，如达不到要求，则由甲方派人修补，其工资由乙方负责。
15、乙方施工过程
16、对劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，考试合格后方可上岗。新工人进场，必须先到项目部进行身份登记，提交一寸照片四张。签订《劳动合同》，领取胸卡。未进行身份登记、未领取胸卡的，视为非本项目部职工。在每月的工资发放时不予发放。班组所有职工在本项目的考勤表张贴到项目部施工员办公室，项目部分管施工员进行监督。每月的考勤表经班组长签字、施工员签字后，原件保存项目部。
八、质量及技术要求
1、乙方自己采购的材料设备，必须提供材料及辅助材料的质量保证书或出厂合格证，有复试要求的必须进行复试，材料报审经监理认可。
2、技术要求：按照施工图纸设计施工。施工材料规格及性能必须符合国家及山西省质量行业标准。
3、按照建设单位要求提供竣工资料的竣工图。
九、违约责任
1、甲方不能及时向乙方发出必须的指令或不及时确认的批准乙方提出的报告，以及不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项等其他违约行为，应由甲方承担违约责任。由于建设单位不能按时支付工程款产生的甲方不能及时支付，而建设单位有相应补偿时，安装享受同比例补偿的权利。
2、乙方不按甲方指令，拖延工期，质量达不到设计的规范要求，或发生其它违约行为，应由乙方承担违约责任，并赔偿因其违约给甲方造成的损失。
3、除非甲乙双方协议将合同终止，或因一方违约使用使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十、其他
1、《建筑安装安全生产协议》、《施工现场治安协议》、《规范用工协议》和《廉洁协议》作为合同附件，同时签订。
2、一方承包的工程不得以任何形式再次转包给其他施工单位，一经发现立即终止合同，并由乙方承担违约责任。
3、在合同执行过程中如遇争议时，双方应本着友好协商解决，任何一方不得单方修改合同，如违约，将承担违约责任。
4、本合同正本二份，甲乙双方各执一份，副本(二)份，甲乙双方各执一份。
5、本合同自双方签字日起生效工程竣工验收，工程价款结清支付完毕后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电简单安装合同样本篇3
总承包方：（以下简称甲方）
分包方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工，达成如下协议。
第一条工程概况
1、工程名称：杭州余杭区__中学改扩建项目工程
2、工程地点：杭州余杭区__镇__路
3、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。
第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。
第三条工程施工期限
1、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以__年3月1日为准。
2、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包单位承担。
3、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。
第四条工程质量
1、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到合格等级，并确保验收通过。
2、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。
3、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条件返工。直至合格，并承担由此而产生的一切费用。
4、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。
第五条工程款支付结算
1、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。
2、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求；整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%；余款5%作为工程保修金（不计息）。
第六条双方职责
1、总包方职责
1）向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。
2）确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。
3）按本合同规定及时向分包方支付工程款。
4）在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款。
2、分包方职责
1）组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止。
2）本分包合同内容必须自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包。如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。
3）分包方负责组织工程管理班子（分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方），负责工程一切技术及管理工作，工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方。
4）随时受总包方监督及指挥，外来合同工应“三证”齐全，并办理好暂住证等手续。
违约责任：
甲方未能按承包合同内规定履行，除竣工日期顺延外，补偿乙方由此而发生的经济损失，若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损失，甲方不承担赔偿，甲方配合乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方可以停止施工，甲方承担违约责任，并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方承担，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违反安全操作规定所发生的安全事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。
本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电简单安装合同样本篇4
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行
一：工程名称：克拉中心
二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁
三、工程承包范围
工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)
(1)给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;
(2)排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井;所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。
(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;
(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;
(5)防雷接地安装;
(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。
四、工期要求
乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、质量标准
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
六、工程承包方式：
本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。
七、合同价款
本工程建筑面积约平米。合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
八、付款和结算方式
(一)甲方工程款支付：
1、施工过程中，采用借支元/工人/月。
2、工程进度款支付节点：
2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。
2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。
3、工程结算款支付：
经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)
4、保修金支付：
剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。
九、设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应
1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。
2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
十一、双方职责
1甲方职责
(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
2、乙方责任
(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。
(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。
(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(5)现场由甲方提供的'原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。
(7)乙方食宿自理。
(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。
(9)乙方现场负责人：
十二、违约责任
1、甲方违约责任
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任
(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。
(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。
(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。十三、安全文明施工
1乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
3乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。
4乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。十四、其它管理制度
1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。
十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方：乙方：
身份证号码：身份证号码：
联系电话：联系电话：
日期：年月日日期：年月日
水电简单安装合同样本篇5
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装分包事项协商一致，订立本协议。
1、工程概况
1.1、工程名称：金干项目(名企公馆)二期16#、17#楼工程。
1.2、工程地点：成都市成华区龙潭镇以南，紧临成都市过境主干道三环路的外侧，成南立交和龙潭立交之间。
1.3、建筑面积：地下约5000平方米，地上约29431平方米。
2、工作范围和内容
2.1、该工程施工图纸所包含的所有水电安装分部分项工程、施工过程中所有临时用水用电配套工程，以及甲方按技术特点委托的其他工程。
2.2、乙方对承包范围内的工程内容实行自主经营，独立核算、自负盈亏，承担与分包内容有关的债权债务。乙方自行组织管理和技术班子，负责组织调配人力、资金、物资、机械设备等生产要素，
2.3、乙方负责范围内所有施工资料、签证文件、检验试验、竣工决算、专项施工方案的编制和实施，以及建设单位发包合同约定的、与乙方相关的所有承建方义务。
2.4、服从甲方统一协调管理。乙方应按甲方要求向其他分包协作单位提供本专业范围的技术和管理服务。乙方应负责按施工方案要求进行套管预埋、开孔后收口、建渣清理等。
3、工期
3.1、服从甲方施工工期总体安排，满足甲方总网络进度计划的要求。要求水电安装工程任一施工项目均不导致总工期的延长。
3.2、工期已经包含各分包工程的穿插施工、主体阶段插入装修作业、节假日、冬夏气候和雨季天气、施工场地、隐蔽前检查、图纸变更以及报审版和实施版的特殊作业安排、签证办理、材料进场、水电供应、垂直运输、层高、难易程度以及其他非不可抗力因素。
3.3、乙方原因延误工期，按总包合同产生的违约金向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。
4、工程质量
4.1、质量标准：图纸要求的现行国家或行业质量检验评定标准，总承包合同约定，同时并满足建设单位、监理、质检站及甲方过程检查验收要求。
4.2、质量等级：高分合格，验收一次性达标。
4.3、工程质量的措施费用、相关补救维修费用已经包含在协议单价内。
4.4、质量未达到标准乙方负责整改，由此造成的工程拖延和费用增加由乙方负责，并
4.5、每道工序开始乙方必须在现场做技术安全交底，每道工序结束乙方必须作自检并纠偏合格结论后方可报甲方验收，上道工序不合格不准进行下步工序施工，产生工期等损失乙方负责。
4.6、乙方对涉及临时给水、施工供电的技术和安全提供可行的方案，报项目部和监理单位审批执行。并应在符合安检要求前提下进行管理和保持。
5、承包方式
5.1、甲方按14.43 %(管理费10%，企业所得税1%，建安税3.43%)的固定比例从乙方分部分项工程决算产值中提取管理、配合、临设措施、保险、文明施工、所得税和利润。
5.2、乙方提供临时给水供电的技术负责和维护管理(包括所有用电作业时段的值班)的技术操作人员并不向甲方收取费用。乙方全权负责施工用电安全管理并不向甲方收取费用，甲方提供管理配合。临时水电材料甲方提供。。
5.3、因建设单位报审版、实施版版本不同造成相关工程范围、施工方案、工程量不同，无论有多大程度变化，本协议的执行方式不变更。
5.4、本协议甲乙双方没有任何经济签证。
6、决算和价款
6.1、决算方式建设单位发包合同执行。
6.2、价款支付：
6.2.1、主体15层完成前甲方不付款，其后付款周期按建设单位支付周期。
6.2.2、付款比例为产值的80%(以建设单位审核为准)。其他不同阶段的付款和质保金的预留按照建设单位发包合同。
7、履约保证金
7.1、乙方向甲方缴纳30万元履约保证金。建设单位未收取甲方履约保证金时，甲方不向乙方收取或扣取，但其工程产值的30万视为履约保证金，在乙方严重违约时按本协议与履约保证金有关的条款执行。
7.2、履约保证金在竣工验收合格后返还给乙方。履约保证金不计息。
7.3、在乙方发生违约情节时，甲方有权根据乙方违约对甲方造成的损失、危害、及增加的风险程度，以及乙方纠正的态度，从履约保证金中扣取一定金额作为对甲方损失的赔偿。乙方认可甲方有处罚的权力。乙方可以通过证明自己的行为或后果对甲方没有任何伤害，并已经采取有效防范措施为由要求减轻或取消处罚。
8、民工及工资监督管理
8.1、乙方为履行本协议雇佣的工人属于乙方管理并支付工资。乙方承诺按时足额支付
8.2、乙方接受甲方为支付的工程款进行的监督。
8.3、乙方将雇佣人员名单以及身份证、特种作业复印件交甲方存档。用工必须符合国家和相关部门的规定，并订立劳动合同，约定劳资双方包括劳动保护、劳动报酬、劳动纪律等的责任、权利和义务。非专业技术人员不得执行专业技术工作，禁止雇佣无身份证、语言不能沟通或低素质的非熟练工。
8.4、乙方雇佣工人任何影响甲方生产秩序的行为，包括但不限于静坐围攻管理人员、人身威胁甲方项目部人员、拉闸断电、影响建设单位工作和销售，视为乙方组织，无论何种情况，相关人员即刻出场不得再用，甲方根据恶劣程度、影响和损失给予追偿损失并处罚20__~20__0元。
9、现场安全文明管理
9.1、因甲供材料不合格、违章指挥造成的安全事故责任由甲方负责。
9.2、乙方人员工地外的任何事故和事件由乙方负责。
9.3、必须建立安全急救预案，保持预案状态。安全事故必须无条件急救，同时第一时间报告甲方项目部。不得以任何理由延误抢救。如果因乙方逃避由甲方出面救援，甲方将视为乙方违约，在乙方赔偿金额外追加20__~5000元的处罚。事故处理必须执行“三不放过”原则。
9.4、乙方人员完全服从项目部的安全教育、技术交底、监督和管理。
9.5、甲方对现场安全和文明规定进行教育交底，乙方必须完全配合执行。甲方视乙方人员的违规为乙方的责任，以处罚乙方的方式执行。对多次(三次以上)的类似违规加倍处罚。
9.6、工完料净场清。其他专业完工后乙方进行的开孔，乙方应负责建渣的清理和恢复。乙方施工组织不合理造成的返工还应负责所用材料。
9.7、乙方有权拒绝执行甲方管理人员的违章指挥，对甲方安全防护设施的缺陷提出建议。
9.8、不得私自拆除安全围护设施。
9.9、严格执行经项目部同意的用电管理制度。必须落实保证用电安全、专业管理和节约用电。
9.10、其余安全教育和交底内容。
9.11、乙方服从甲方生活区管理制度。
9.12、乙方必须对所有进场的电气设备进行电气专业安全检查、资料符合检查并统一登记、管理，确保符合安全技术标准，需要检测、试验、备案的必须符合相关管理程序。甲方授权乙方有权拒绝不符合安全标准的设备进场。
10、工程技术管理
10.1、甲方将建设单位提供的水电施工图纸交与乙方。涉及设计变更、签证文件、技
10.2、乙方应参与图纸会审和设计意图交底。乙方应主动获取国家验收标准、行业技术规范。
10.3、乙方应完全负责本工程的电气安全技术和技术管理。甲方配合乙方监督执行电气安全管理制度。
11、双方权利、义务
11.1、甲方权利
11.1.1、有权监督乙方履行各项合同义务。
11.1.2、有权审批乙方编制的技术、进度、材料、劳务组织、协调计划。
11.1.3、有权对工程质量、进度、安全、现场文明进行监督，对乙方采购材料及隐蔽工程进行验收，要求乙方进行合适的调整或完善，以实现以交工目标为主的质量、进度和环保要求。
11.1.4、有权根据工程需要要求乙方撤换派驻施工场地的不能履行责任及不服从管理协调的代表、管理人员以及工人。在乙方明显不能履行合同时(进度影响总体施工进度，质量达不到交工要求，安全及现场文明管理混乱，协调组织和管理服从达不到约定要求，以及可预见对甲方将造成形象、经济损失的其他情况)，有权采取有利于工程进展的经济和组织措施，直至勒令乙方退场清算。
11.1.5、有权对乙方雇佣不合格技术人员或采用不合规技术方法进行纠正和处罚。 11.1.6、解释本协议，划定各专业分包范围、区域、工序交接配合责任，界定未配合责任和未保护责任。
11.2、乙方权利
11.2.1、有权监督甲方履行各项合同义务。
11.2.2、乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的决定，乙方代表应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。
11.2.3、针对甲方做出的处罚，乙方有权提出事件非乙方本意失误、同时能够补救挽回、并已经积极展开减少损失的努力，请求减轻或取消处罚。
11.3、双方均无权拒绝签收对方正常的工作函件和技术经济资料。
11.4、甲方义务
11.4.1、按约定向乙方支付工程款。
11.4.2、提供生产生活条件，协调其余分包单位等合同履行的基本条件。
11.4.3、向乙方提供除合同价款的施工主合同所有责任义务描述，提供完全的技术图文资料和技术交底。
11.4.4、保证符合国家相关的安全、环境保护和劳动保护规定。
11.4.5、对乙方管理电气安全予以配合。
11.5、乙方义务
11.5.1、制定并组织落实施工进度计划、材料组织计划、劳务组织计划、场地规划和机械仪器计划。
11.5.2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护、安全生产、文明生产和垃圾处理等管理规定。
11.5.3、安全施工
11.5.3.1、施工现场禁止引领无关人员进入施工现场，禁止无安全措施作业。进场人员应进行安全教育，应严格安全防护和防触电措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。
11.5.3.2、发生伤亡事故，应在第一时间报甲方，并按应急救援预案的要求处理。甲方应提供抢救的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。乙方劳务人员的责任由乙方承担。
11.5.3.3、按工程及安全需要提供充足照明和合适的动力电源接点，应与甲方协商用电安全的措施和管理办法，经过同意后实施。
11.5.3.4、使用、租赁或借用生活设施时要履行保护责任，产生不合理污染、破坏必须完好恢复或赔偿。不得留宿非本工程施工人员和家属。应制定专用防火和防触电措施，以确保建筑物内财产和人身安全。
11.5.3.5、工程施工过程及已竣工工程在未正式交付甲方之前，乙方负责成品保护工作。甲方协调明确其他分包方的保护责任。
11.5.3.6、即使工程款已经支付完毕，仍应配合甲方履行与建设单位主合同中的保修义务。
11.5.3.7、施工作业期间乙方管理人员必须在现场，同时保持24小时的通讯畅通以及即时到位。主要协调管理人员外出必须提前向甲方请假，并另外授权管理人员。
11.5.3.8、在甲方与建设单位主合同中约定由甲方承担的，本协议中与乙方水电安装分包相关的甲方义务，自动转为乙方应该履行的义务。
11.5.4、法律规定和本协议其他需要达到、满足的义务。
12、奖励、违约追究及其他
12.1、甲方根据具体情况制定的符合安全文明规范的制度经现场学习通报后，具有同样合同效力，乙方必须严格遵守。除特别严重的、恶意不服从管理的情况，管理制度的警告性处罚单人项一般不超过100元。
12.2、施工时，若未达到甲方有关部门质量要求应返工。若返工造成材料损失，由乙方负责赔偿，并在结算款中扣除。建设单位要求的返工或修整，乙方无条件接受且立即整改。
12.3、乙方在施工中若质量、工期无力按承诺执行而影响整个工程的交付，甲方有权参照4.4条处理。乙方接到退场通知后应在三日内无条件退场，退场后再与甲方协商善后
12.4、甲乙双方管理人员禁止出现非正常工作上的经济关系，如经发现甲乙双方管理人员存在不正当的经济来往并(或可能)对甲方造成经济或其他损失，视为乙方违约。甲方有权视情节进行纠正、处以工程款总额的0.2~1%的违约金直至解除本合同，同时甲方将对自己的管理人员进行处罚或辞退。
12.5、甲方施工组织管理的现场会议、发出的文函，均属于本协议附件，视为有效予以执行。
12.6、乙方完全履行本协议其他条款，按以下条款进行奖励：
12.6.1、无触电事故、安全用电检查全部合格、无治安事件、现场文明、电气安全管理措施及时落实整改率100%，结算款奖励20__元。
12.6.2、受建设单位奖励，因乙方管理和行为结果的奖金直接归乙方。
12.7、双方如有争议，应本作协商的态度进行解决。协商不成，可以提起诉讼。甲方只与乙方存在合同关系。乙方如果采取或纵容所用工人采取过激形式讨要工程款，甲方视为乙方违约。乙方人员不服从管理和调度，有权直接处罚乙方直至要求乙方辞退该人员。
12.8、乙方派驻现场全权负责的管理人员为 ，其签认的在本协议范围的技术、经济等文函票据，乙方认可。
12.9、本协议一式五份，甲方三份，乙方二份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电简单安装合同样本篇6
甲 方：
乙 方：
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲方将本1#、2#工程水电安装劳务工程承包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任及义务,甲乙双方就本工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同，以资共同信守。
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地址:
3.工程内容:
4.合同工期：
二、合同条款明确事项
1.承包方式:
2.合同价格:
3.工作内容：
4.工期要求：
三、甲方责任
1.施工前甲方向乙方作书面技术交底，明确技术要求，并及时将工程所需材料组织进场.
2.乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查.
3.甲方应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施及要求，
4.甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，尽量避免停工、窝工.
5.甲方应为乙方工人提供符合卫生标准的食宿和生产生活条件.
6.甲方必须保证乙方工作正常进展，如因甲方原因造成工程停、窝工，甲方必须支付乙方实际发生费用及工人生活费.
四、乙方责任
1.遵守公司现场管理制度，服从项目现场管理人员指挥.
2.严格按照设计要求，施工方案，技术交底和验收规范进行施工保证工程验收(合格).
3.该项工程乙方无权分包和私自转包.
4.乙方必须按甲方的工程进度计划和用工计划，配备齐全各种小型机具、以及技术人员和作业人员，满足工期质量等要求。 对进场的作业人员进行质量、安全文明施工的教育.
5.乙方人员进场后，应及时向甲方提供符合要求的花名册一式二份及有效身份证，组织进场人员接受项目入场教育，遵守项目的管理制度，服从项目的统一安排和管理.
6.乙方人员进场和撤离须随时与项目联系，不得使用无手续人员，施工过程中不得频繁变换作业人员，特种作业必须持证上岗.
7.乙方人员在施工过程中若违规操作所造成伤亡事故、疾病由乙方负责(人力不可抗拒的因素除外)
并承担其经济损失，其事故应分清责任，由责任方承担.乙方若有违章指挥、违章作业，以及打架、斗殴等行为，项目部有权予以处罚，乙方并承担由此而造成的一切损失.
8.保证质量安全、工期等责任目标的实现，乙方配合甲方协调各工种，并配合项目部专职质安员对质量安全自检、互检，及安全文明施工等专项检查评定和资料收集.
五 工程款结算及支付
六其他说明
1.本合同权利义务履行并结算完款项后，本合同终止.
2.本协议一式两份甲乙双方各执一份.
3.以上协议条款未尽事宜，双方协商解决.
甲方: 乙方:
法定代表人 : 法定代表人 :
委托代理人 : 委托代理人 :
电话: 电话:
年 月 日
水电简单安装合同样本篇7
发包人：(以下称甲方)
承包人：(以下称乙方)
甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。
一工程概况
1.工程名称：望城才子城。
2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。
3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。
住宅建筑面积176287.16平方米
住宅商业建筑面积20372.91平方米
地下室面积27336.3平方米
二承包方式及承包内容
1.承包方式：实行包工，包水电安装。
2.承包内容：
强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。
户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。
预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。
专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)
配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)
弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)
给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。
排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。
三施工工期
总日历天数为天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。
四承包单价
地下室及商铺按建筑面积每平方元/㎡。住宅按建筑面积每平方米元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。
五工程质量
1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。
2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。
3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。
4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。
六工程付款方式
1.工程造价计算方法：
依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。
设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。
定额外用工。(计时工)按每日元计算。
④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
七结算及付款方式
1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按元/㎡，二次预埋(每层)按元/㎡。
2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。
八双方职责
1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。
2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。
3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。
4.乙方自行提供必要的劳保用品。
5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。
6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。
7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。
8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。
9.甲方及时提供工程所需的各种材料。
10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。
11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。
12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。
13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。
14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
十工伤事故责任分担
1.3000元以内安全事故，由乙方承担。
2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。
十一一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。
十二争议解决
双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。
本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。
甲方：乙方：
年月日年月日
水电简单安装合同样本篇8
甲方（发包方）
乙方（承包方）
一、工程概况：
1、工程名称：淮南高铁东站地下室及人防工程（C区）项目
2、工程范围：乙方按图施工，C区图纸范围内水电工的一切内容
3、承包单价：
二、承包内容及范围：
1、乙方承包淮南高铁东站C区图纸范围内水电安装和施工，包括生活区内照明、临水设施的安装、拆装及日常维修工作等。
2、乙方包工包料，涉及水电所有的材料及施工用到的工具。
3、提供乙方承包范围内的工程计算，负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。负责竣工图编制、工程结算和审价工作。
三、双方的权利和义务水电工程承包合同
1、甲方提供必要的安全设施及生活设施及水电。
2、乙方需严格遵守安全施工规范，服从项目管理人员的指导，施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担，甲方概不负责。
3、乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求，乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失由乙方全权承担。施工过程中如不按图施工，及不按照施工规范操作，而引起的总项目部罚款由乙方负责。
4、乙方需文明施工，做到施工现场整洁，严禁施工材料乱堆放。
5、乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员，按期完成每月下达的施工任务。如因甲方因素造成工期延误则工期顺延。
6、乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好，若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。
7、乙方需按照规定为水电工人购买人身保险。
四、付款方式：
每月25日乙方向甲方报告工程进度，甲方于次月25日支付给乙方进度款的百分之七十（依据总承包方合同付款方式）。
五、结算方式：
工程完工后，双方结算，乙方准备好结算依据，依照公司大合同进行结算。
六、安全事宜
1、进入现场施工的人员，必须执行本公司的规章制度，由乙班长负责督促各项工作的安全生产，杜绝违章作业。作业时间持证上岗，使用的机械专人操作。
2、实施安全、文明施工。
3、乙方特殊工种必须持证上岗，如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。
4、所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。
5、在施工过程中，因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故，一切费用由乙方全部自行负责。
七、工地纪律制度：
1、乙方进场工作后，必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验，无证件的工人，不准进场施工，乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。
2、打架斗欧不管因何事与何人均属违法行为，甲方不予支持，发生纠纷乙方承包人应及时协调或向甲方管理人员反映调解，凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币300元/人，情节严重造成后果均由司法机关追究当事人责任，班组长不得以任何理由推托责任，打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均由各班组负责人承担，甲方不负经济责任。
八、合同生效与失效：
合同自双方签字之日起生效，合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，合同待保修期满付清后，自然失效。
甲方（签字）
乙方（签字）
日期：20__年__月__日